简答题:某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该办公楼施工合同,合同工期为41周。合同

题目内容:
某办公楼由12层主楼和3层辅楼组成。施工单位(乙方)与建设单位(甲方)签订了承建该办公楼施工合同,合同工期为41周。合同约定,工期每提前(或拖后) 1 d奖励 (或罚款) 2500元。乙方提交了粗略的施工网络进度计划,并得到甲方的批准。该网络进度计划如图1-12所示。

图1-12 网络进度计划
施工过程中发生了如下事件。
事件一:在基坑开挖后,发现局部有软土层,乙方配合地质复查,配合用工10个工日。根据批准的地基处理方案,乙方增加直接费5万元。因地基复查使基础施工工期延长3 d,人工窝工15个工日。
事件二:辅楼施工时,因某处设计尺寸不当,甲方要求拆除已施工部分重新施工因此造成增加用工30个工日,材料费、机械台班费计2万元,辅楼主体工作拖延1周。
事件三:在主楼主体施工中,因施工机械故障,造成工人窝工8个工日,该工作工期延长3 d。
事件四:因乙方购买的室外工程管线材料质量不合格,甲方令乙方重新购买因此造成该项工作多用人工8个工日,该项工作工期延长4天,材料损失费1万元。
事件五:鉴于工期较紧,经甲方同意,乙方在装饰装修时采取了加快施工的技术措施,使得该项工作缩短了1周,该项技术组织措施费0.6万元。
其余各项工作实际作业工期和费用与原计划相符。
【问题】
1、该网络计划中哪些工作是主要控制对象(关键工作) ,计划工期是多少?
2、针对上述每一事件,分别简述乙方能否向甲方提出工期及费用索赔的理由。
3、该工程可得到的工期补偿为多少天?工期奖(罚)款是多少?
4、合同约定人工费标准是30元/工日,窝工人工费补偿标准是18元/工日,该项工程相关直接费、间接费等综合取费率为30%。在工程清算时,乙方应得到的索赔款是多少?
参考答案:
答案解析:

某多层建筑综合楼幕墙工程,按抗震设防6度设计,檐口高20m,一~四层采用钢销式石材幕墙,底层采用全玻幕墙。石材幕墙采用火

某多层建筑综合楼幕墙工程,按抗震设防6度设计,檐口高20m,一~四层采用钢销式石材幕墙,底层采用全玻幕墙。石材幕墙采用火烧面石板,25mm厚,每块石板最大面积为

查看答案

下列不同规格的玻璃幕墙,应采用挂式全玻璃幕墙的是(  )。

下列不同规格的玻璃幕墙,应采用挂式全玻璃幕墙的是(  )。 A.玻璃厚度1 0 mm,幕墙高度3.6 m B.玻璃厚度20 mm,幕墙高度5.8 m C.玻璃厚

查看答案

根据《企业破产法》的规定,人民法院受理破产申请前(  )个月内,债务人i到破产界限,仍对个别债权人进行清偿的,管理人有权

根据《企业破产法》的规定,人民法院受理破产申请前(  )个月内,债务人i到破产界限,仍对个别债权人进行清偿的,管理人有权请求人民法院予以撤销。 A.12 B.9

查看答案

猪肝经精细均化制成的供婴幼儿食用的食品,200克/瓶

猪肝经精细均化制成的供婴幼儿食用的食品,200克/瓶

查看答案

姜女士是一名小学教师,丈夫陆先生是一家大型企业的高管,女儿陆萍乖巧伶俐,家庭生活非常和睦。但是自从女儿高中毕业考入国外某

姜女士是一名小学教师,丈夫陆先生是一家大型企业的高管,女儿陆萍乖巧伶俐,家庭生活非常和睦。但是自从女儿高中毕业考入国外某知名大学离开家之后,姜女士面对女儿的房问

查看答案