简答题:某建筑公司于2009年3月8日与某建设单位签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房(带地下室)的施工合同。该建筑公司编制

  • 题目分类:案例分析
  • 题目类型:简答题
  • 查看权限:VIP
题目内容:
某建筑公司于2009年3月8日与某建设单位签订了修建建筑面积为3000m2工业厂房(带地下室)的施工合同。该建筑公司编制的施工方案和进度计划已获监理工程师批准。
施工进度计划已经达成一致意见。合同规定由于建设单位责任造成施工窝工时,窝工费用按原人工费、机械台班费的60%计算。
在专用条款中明确6级以上(含6级)大风、大雨、大雪、地震等自然灾害按不可抗力因素处理。[程师应在收到索赔报告之日起28天内予以确认,工程师无正当理由不确认时,自索赔报告送达之日起28天后视为索赔已经被确认。
根据双方商定,人工费定额为30元/工日,机械台班费为1000元/台班。建筑公司在履行施工合同的过程中发生以下事件:
事件1:基坑开挖后发现地下情况和发包商提供的地质资料不符,有古河道,须将河道中的淤泥清除并对地基进行二次处理。为此,业主以书面形式通知施工单位停工10天,窝工费用合计为3000元。
事件2:2009年5月18日发生6级大风,一直到2009年5月21日开始施工,造成20名人工窝工,
事件3:2009年5月21日用30个工日修复因大雨冲坏的永久道路,2009年5月22日恢复正常挖掘工作。
事件4:2009年5月27日因租赁的挖掘机大修,挖掘工作停工2天,造成人工窝工10个工日。
事件5:2009年5月29日,因外部供电故障,使工期延误2天,造成20人窝工,2台施工机械窝工。
事件6:在施工过程中,发现因业主提供的图样存在问题,故停工3天进行设计变更,造成人工窝工的60个工日,机械窝工9个台班。
问题:
1.分别说明事件1~6的工期延误和费用增加应由谁承担。并说明理由。如是建设单位的责任,应向承包单位补偿工期和费用分别为多少?
2.建设单位应给予承包单位补偿工期多少天?补偿费用多少元?
参考答案:
答案解析:

下面的说法中,正确的一项是(  )。

下面的说法中,正确的一项是(  )。A.2006年北京市平均每家广告经营单位从业人数大于2007年 B.2007年全国广告经营额约为2281亿元 C.2007年

查看答案

“人造美女”是最近非常抢眼的一个词。爱美之心人皆有之,丑小鸭变成白天鹅的梦想,通过整形美容手术就可以在短时间内成为现实,

“人造美女”是最近非常抢眼的一个词。爱美之心人皆有之,丑小鸭变成白天鹅的梦想,通过整形美容手术就可以在短时间内成为现实,对每一位爱美女性来说。都是一种诱惑。目前

查看答案

当事人之间没有书面合伙协议,又未经工商行政管理部门核准登记的,人民法院可以认定他们为合伙关系的有(  )。

当事人之间没有书面合伙协议,又未经工商行政管理部门核准登记的,人民法院可以认定他们为合伙关系的有(  )。A.当事人共同参加经营管理 B.当事人共同出资 C.当

查看答案

试述如何改进教学方法促进迁移。

试述如何改进教学方法促进迁移。

查看答案

下列关于营业税纳税期限的说法中正确的有(  )。

下列关于营业税纳税期限的说法中正确的有(  )。 A.不能按照固定期限纳税的,可以按次纳税 B.营业税的纳税期限分别为5日,10日、15日、1个月或者1个季

查看答案