简答题:某高速公路合同段建设单位(业主)与承包人签订了施工承包合同,开工前承包人提交了总体施工组织计划并通过监理人的批准。 由于

  • 题目分类:66题库
  • 题目类型:简答题
  • 查看权限:VIP
题目内容:
某高速公路合同段建设单位(业主)与承包人签订了施工承包合同,开工前承包人提交了总体施工组织计划并通过监理人的批准。
由于某段填方路基红线外有数户民房与红线距离较近,4月15日施工单位采用振动压路机进行路基碾压时。由于振动导致一户民房开裂,因此赔偿10万元损失。此后,村民不再允许振动压路机压实路基,承包人只得改用静力压实,减小铺筑厚度并报监理人批准执行,由此增加工程费用15万元,并因工效降低,较原计划工期延长50天。
路基填筑到96天后,未施工任何坡面防护工程。进人雨季,降雨频繁,路基边坡冲刷严重。6月25日,A地点因泥沙冲积淹没了附近水田、鱼塘,B地点一段路基被水浸泡,边坡滑塌,同时淹没一片花圃。为此,承包人在A地赔偿损失11万元,清理泥沙发生费用5万元,在B地处理边坡滑塌发生费用1万元,赔偿花圃损失3万元。随后监理人下发指令,要求承包人修整边坡,修建临时防护排水设施。为此承包人修整边坡发生费用3万元,修建临时防护排水设施发生费用4万元。B地积水原因在于设计疏忽,一处堰塘泄洪水沟被路基截断,未做任何设计处理,业主巡视后决定增设一圆管涵.并委托设计单位进行了设计补充。设计单位提供的补充图纸按原地面设计,工程量为:基坑开挖土方250m3、回填土方150m3、圆管50m。雨季结束后承包人按设计单位提供的补充施工图进行了施工。实际发生工程量为:开挖土方1000m3、回填土方900m3、圆管50m。
承包人于4月17日向监理人提交报告,要求业主承担由于施工振动产生的民房赔偿费用10万元,理由是由于业主拆迁范围过小,民房距红线距离太近,不能避免施工影响,同时上报了更改施工工艺的建议。经监理人批准施工工艺变更后,4月25日承包人再次提交报告要求因施工工艺改变补偿费用15万元,工期延长50天。
承包人于6月30日向监理人提交报告,要求补偿费用27万元,理由是:①暴雨影响非承包人原因造成;②监理人指令增加临时工程。
问题:
1.承包人的索赔理由成立吗?如果成立哪些费用可得到补偿?
2.业主指令增加圆管涵后,承包人提交了变更申请,申请支付的细目为:开挖土方1000m3、结构物回填土方900m3、圆管涵50m。但是监理人认为圆管涵以延米计量,开挖回填等均作为附属工作不另行计量,只给予计量圆管涵50m,是否妥当?如有不妥请按合理的方式给予计量。
参考答案:
答案解析:

甲商贸有限责任公司的章程中规定,由出资额最大的股东委派人员担任公司董事长,公司董事长为公司的法定代表人。该公司章程的规定

甲商贸有限责任公司的章程中规定,由出资额最大的股东委派人员担任公司董事长,公司董事长为公司的法定代表人。该公司章程的规定符合公司法律制度的规定。( )

查看答案

某公路工程网络图如下图,网络进度计划原始方案各工作的持续时间和估计费用见下表。 问题: 1.计算网络进度计划原始方案各工

某公路工程网络图如下图,网络进度计划原始方案各工作的持续时间和估计费用见下表。 问题: 1.计算网络进度计划原始方案各工作的时间参数,确定原始方案的关键线路和

查看答案

经济纠纷案件当事人只能向纠纷发生地仲裁机构提请仲裁。( )

经济纠纷案件当事人只能向纠纷发生地仲裁机构提请仲裁。( )

查看答案

某水电开发公司将投资兴建的一座水力发电厂工程建设项目,依照《招标投标法》的规定采用公开招标的方式,将厂房土建工程和设备安

某水电开发公司将投资兴建的一座水力发电厂工程建设项目,依照《招标投标法》的规定采用公开招标的方式,将厂房土建工程和设备安装工程的施工任务分别发包给具有相应资质的

查看答案

中部某省某工等大(1)型水利枢纽工程目前已由设计单位完成招标设计工作,建设单位拟据此开展招标工作。该水利枢纽工程挡水工程

中部某省某工等大(1)型水利枢纽工程目前已由设计单位完成招标设计工作,建设单位拟据此开展招标工作。该水利枢纽工程挡水工程为混凝土双曲拱坝,拱坝布置于河床,坝顶

查看答案