简答题:(一) 背景某施工单位承担一矿井井底车场的施工任务,合同工期12个月,施工单位根据该矿井井底车场巷道与硐室的关系,绘制了

  • 题目分类:矿业工程
  • 题目类型:简答题
  • 查看权限:VIP
题目内容:
(一) 背景
某施工单位承担一矿井井底车场的施工任务,合同工期12个月,施工单位根据该矿井井底车场巷道与硐室的关系,绘制了井底车场施工网络进度计划(如图1所示,单位月),并组织了3个施工队进行施工。各施工队的施工内容分别是:甲队A、C、H,乙队:B、E、M、N,丙队:D、G、J。
网络计划图

工程施工进行3个月后,施工单位发现井下巷道工作面涌水较大。向建设单位建议在井底车场增加临时水仓及泵房,该工作名称为K,工期为2个月;工作K必须安排在工作D和E完成后才能开始。并应尽早组织施工,建设单位同意增加设置临时水仓及泵房,但要求施工单位合理安排施工,确保合同工期不变。
施工单位根据建设单位的意见,及时调整了施工安排,由乙队承担临时水仓及泵房工作K施工,安排在工作D、E结束后开始,K完成后再进行工作M的施工。该施工安排及时报告给了监理单位,施工单位据此安排还提出了补偿新工作K的费用和延长工程工期的索赔。
问题:
1、确定施工单位编制的原网络进度计划的关键线路和计算工期,施工安排中应优先确保那个施工队伍的施工?为什么?
2、增加临时水仓和泵房工作后,按着施工单位的施工安排,该工程的工期将是多少?需要优先确保哪个施工队伍的施工?
3、监理单位能否同意施工单位的施工安排?为什么?
4、施工单位应如何安排工作K的施工?由此能获得哪些补偿?
参考答案:
答案解析:

施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况,按照施工合同示范文本通用条款规定,( )。

施工中如果出现设计变更和工程量增加的情况,按照施工合同示范文本通用条款规定,( )。A.发包人应在14天内直接确认顺延的工期,通知承包人 B.工程师应在14天内

查看答案

政府建设主管部门主要根据()对监理单位进行资质定级

政府建设主管部门主要根据()对监理单位进行资质定级A.监理能力和管理水平 B.完成监理工程的数量和等级 C.人员素质和监理业绩 D.监理业绩和监理效果

查看答案

仲裁委员会的裁决,当事人应当履行。一方当事人不履行,另一方当事人可以向( )申请执行。

仲裁委员会的裁决,当事人应当履行。一方当事人不履行,另一方当事人可以向( )申请执行。A.行政管理机关 B.人民法院 C.仲裁委员会 D.调解委员会

查看答案

不同资质等级的监理单位在监理工程的(  )上是不加以区别的。

不同资质等级的监理单位在监理工程的(  )上是不加以区别的。A.区域范围 B.部门范围 C.工程等级 D.专业划分

查看答案

与邀请招标相比,公开招标的最大优点是( )。

与邀请招标相比,公开招标的最大优点是( )。A.节省招标费用 B.招标时间短 C.减小合同履行过程中承包不违约的风险 D.竞争激烈

查看答案