简答题:某施工合同输水管长34km,其中符合钢管段长18km,球墨铸铁铁管段长16km.合同约定2020年7月1日两种棺材同时开

  • 题目分类:66题库
  • 题目类型:简答题
  • 查看权限:VIP
题目内容:
某施工合同输水管长34km,其中符合钢管段长18km,球墨铸铁铁管段长16km.合同约定2020年7月1日两种棺材同时开工,复合钢管施工期10个月,球墨铸铁管施工8个月,合同完工期10个月,合同**条款如下
(1)价格调整(1)管材价格变动高度超过5%时按以下公式进行价格调整,开工当年完成的管材进行价格调整,以后每月调整一次
管材价格计算公式:
△M=[P-(1±5%))po]×L×(1±增值税税率)
其中△M调整的管材价差
P:管材档期价格
po:管材基期价格
2、由于承包人原因未在合同约定工期内完工的管材,应采用合同约定完工月份与实际完工月份中较低的价格作为管材当期价格
(3)管材价格见表6 单位元/m


合同履行过程中发生了如下事件:
事件1:因新冠疫情影响,两种管材开工时间均延至2020年8月1日,为保证工程按期完工,发包人及监理人向承包人提出赶工要求,承包人根据发包人及监理人指令提出了赶工方案,同时提出复核钢管施工每公里增加税前综合费用12.5万元,合同变工日期不变,发包人及监理人同意了承包人提出的赶工方案,工期和费用。
事件2:施工至第7个月末,因发包人未按期提供施工场地造成球墨铸铁管施工停工3天,承包人及时调配施工资源后,经监理人答*,球墨铸铁管施工现场有施工人员10人,25t汽车起重机车辆40t平板运输1辆施工至9个月末,球墨铸铁管施工完工。
事件3:施工至第8个月末,因季节性降雨造成复合钢管施工停工30天,经监理人答*,复合钢管施工现场有施工人员45人,25t汽车起重机2辆,40t平板运输车2辆,施工至第10个月末,复合钢管施工完工。

问题:
1、针对以上事件哪些是不可抗力事件?根据现行水利水电工程标准施工招标文件合同双方承担不可抗力造成损失的原则是什么?
2、针对以上时间,发包人应对哪些事件进行费用补偿?并说明理由?
3、假设两种管材均在合同期内均衡加工,停工期施工人员,25t汽车起重机,40t平板运输车前综合补偿标准分别是20元/天,600元/辆,480元/辆针对以上事假发包人补偿费问题多少万元,建包人索赔的工期*多少个月?
4、假设两种管材均在合同工期内均衡施工2021年1~4月可调整的管材价差分别是多少万元?
5、假设2021年1~4月可调整的管材价差为8000万元,该个月工程完工承包人可调整的合同价款是多少万元?
参考答案:
答案解析:

下列不属于投标人投标环境调查的重点的有( )。

下列不属于投标人投标环境调查的重点的有( )。 A.施工现场条件 A.施工现场条件 B.招标文件的内容 B.招标文件的内容 C.工程现场附近的各种社会服务设施和

查看答案

有一项年金,前3年年初无流入,后5年每年年初流人500万元,假设年利率为10%,其现值为( )万元。

有一项年金,前3年年初无流入,后5年每年年初流人500万元,假设年利率为10%,其现值为( )万元。 A.1 228 A.1 228 B.1 566 B.1 5

查看答案

《刑事诉讼法》规定,未成年人犯罪的案件一律或一般不公开审理。关于该规定中未成年人“年龄”的理解,下列哪一选项是正确的?(

《刑事诉讼法》规定,未成年人犯罪的案件一律或一般不公开审理。关于该规定中未成年人“年龄”的理解,下列哪一选项是正确的?(2010年卷二30题) A.张某被采取强

查看答案

《刑事诉讼法》规定,审判的时候被告人不满18周岁的案件,不公开审理。但是,经未成年被告人及其法定代理人同意,未成年被告人

《刑事诉讼法》规定,审判的时候被告人不满18周岁的案件,不公开审理。但是,经未成年被告人及其法定代理人同意,未成年被告人所在学校和未成年人保护组织可以派代表到场

查看答案

李某、阮某持某外国护照,涉嫌贩卖毒品罪被检察机关起诉至某市中级法院。如李某、阮某被判处刑罚同时附加判处罚金,下列说法正确

李某、阮某持某外国护照,涉嫌贩卖毒品罪被检察机关起诉至某市中级法院。如李某、阮某被判处刑罚同时附加判处罚金,下列说法正确的是:(2011年卷二96题,不定项)

查看答案