简答题:某工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,采用可调价格施工合同形式。工期20个月,项

  • 题目分类:案例分析
  • 题目类型:简答题
  • 查看权限:VIP
题目内容:
某工程,建设单位与施工单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》签订了施工合同,采用可调价格施工合同形式。工期20个月,项目监理机构批准的施工总进度计划如图5-2所示,各项工作在其持续时间内均按匀速进展,每月计划完成投资见表5-17。

表5-17各项工作每月完成的投资

工作
A B C D E F G
计划完成投资/万元 60 70 90 120 60 150 30
施工过程中发生如下事件:
事件1:建设单位要求调整场地标高,设计单位修改施工图,致使A工作开始时间推迟1个月,导致施工单位机械闲置和人工窝工损失。
事件2:设计单位修改图样使C工作发生工程量变化,增加造价10万元,施工单位及时调整施工部署,如期完成了C工作。
事件3:D、E工作受A工作的影响,开始时间也推迟了1个月,由于物价上涨原因,6~7月份D、E工作的实际完成投资较计划完成投资增加了10%。D、E工作均按原持续时间完成,由于施工机械故障,J工作7月份实际完成计划工程量的80%,J工作持续时问最终延长1个月。
事件4:G、I工作的实施过程中遇到非常恶劣的气候,导致G工作持续时间延长0.5个月;施工单位采取了赶工措施,使工作能按原持续时间完成,但需增加赶工费0.5万元。
事件5:L工作为隐蔽工程,在验收后项目监理机构对质量提出了质疑,施工单位以隐蔽工程已经监理工程师验收为由拒绝复验。在监理机构的坚持下,对隐蔽工程进行剥离复验。复验结果,工程质量不合格,施工单位进行了整改。
以上事件1~4发生后,施工单位均在规定时间内提出工期顺延和费用补偿要求。1~7月份投资情况见表5-18。
表5-181~7月份投资情况(单位:万元)

月份
1 2 3 4 5 6 7 合计
拟完工程计划投资 130 130 130 300 330 210 210 1440
已完工程计划投资 130 130
已完工程实际投资 130 130
问题:
1.事件1中,施工单位顺延和补偿费用的要求是否成立?说明理由。
2.事件4中,施工单位顺延和补偿费用的要求是否成立?说明理由。
3.事件5中施工复验,施工单位和项目监理机构的做法是否妥当?分别说明理由。
4.针对施工过程中发生的事件,项目监理机构批准的工程延期为多少个月?该工程实际工期为多少个月?
5.填写表中空格处的已完工程计划投资、已完工程实际投资,并分析7月末的投资偏差和进度偏差。
参考答案:
答案解析:

李玉向刘文借了2000元钱,约定2010年1月1日还款。因李玉届期未还,刘文于2010年2月3日向李玉写了一封信催促还款

李玉向刘文借了2000元钱,约定2010年1月1日还款。因李玉届期未还,刘文于2010年2月3日向李玉写了一封信催促还款,李玉于2010年2月10日收到这封信。

查看答案

诉讼时效期间由(  )。

诉讼时效期间由(  )。A.当事人约定 B.法律规定 C.法律规定或当事人约定 D.人民法院根据案件确定

查看答案

依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一项是(  )。我躺在一个小小山地上,__________,_______

依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一项是(  )。我躺在一个小小山地上,__________,__________,__________。_____

查看答案

中央项目投资占城镇固定资产投资的比重是(  )。

中央项目投资占城镇固定资产投资的比重是(  )。A.9.93% B.90.07% C.26.9% D.31.4%

查看答案

关于石油产量,下列说法错误的是(  )。

关于石油产量,下列说法错误的是(  )。A.2004年伊拉克石油产量有较高的增长 B.2004年俄罗斯的石油产量位列世界第一 C.除沙特和伊朗外。2004年中国

查看答案